บทที่เจ็ด การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
12.1. เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในระหว่างการออกแบบ การก่อสร้าง และการใช้งานท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จำเป็นต้อง:
ปฏิบัติตามมาตรฐาน บรรทัดฐาน และข้อบังคับในปัจจุบันในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผล
ตรวจสอบระดับมลพิษของพื้นที่น้ำ บรรยากาศ และดินอย่างเป็นระบบด้วยสารอันตราย (น้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำเกลือ สารลดแรงตึงผิว ฯลฯ)
กำจัดผลกระทบของมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างทันท่วงที
พัฒนาและใช้มาตรการอย่างเป็นระบบเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดการสูญเสียน้ำมันในทุกระดับของการจัดการการผลิต
12.2. มาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในระหว่างการก่อสร้างท่อส่งน้ำจะต้องดำเนินการตามการออกแบบโดยละเอียด
12.3. เมื่อออกแบบและดำเนินการมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดของกฎหมายปัจจุบันเกี่ยวกับดินใต้ผิวดิน ที่ดิน ป่าไม้ การคุ้มครองน้ำ ป่าไม้ อากาศในบรรยากาศ สัตว์ป่า อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนข้อกำหนดของหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการคุ้มครองธรรมชาติและ ต้องสังเกตการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผล
เมื่อพัฒนาโครงการสำหรับการก่อสร้างและการสร้างท่อสำหรับระบบรวบรวมน้ำมัน ก๊าซ และน้ำในสาขาต่างๆ โครงการจะต้องรวมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบและสร้างใหม่
EIA ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูระบบธรรมชาติที่ถูกรบกวนอันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ สร้างความมั่นใจในความสมดุลทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต การสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้คน การพัฒนามาตรการที่ช่วยลดระดับของอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ของวัตถุและควรนำหน้าการตัดสินใจในการดำเนินโครงการนี้หรือโครงการนั้น
การประเมินดำเนินการตาม "แนวทางชั่วคราวสำหรับการจัดทำส่วน" การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม "ในแผนการจัดวาง การศึกษาความเป็นไปได้ (การศึกษาความเป็นไปได้) และโครงการสำหรับการพัฒนาภาคสนามและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ"
ลูกค้าและผู้พัฒนาโครงการดำเนินการทบทวนและอภิปรายผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการศึกษาความเป็นไปได้และเอกสารโครงการของแผนก ตัวแทนของประชาชนที่มีผลประโยชน์ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ
การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของรัฐสำหรับเอกสารก่อนโครงการและการออกแบบโดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงนิเวศวิทยาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
12.4. โครงการพัฒนาภาคสนามจะต้องมีมาตรการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและการดำเนินงานในภายหลัง การตัดสินใจด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมควรรวมไว้ในโครงการเป็นส่วนแยกต่างหาก และควรรวมต้นทุนที่จำเป็นไว้ในการประมาณการ
12.5. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องใช้การผสมผสานระหว่างวิธีการทางเทคโนโลยีโครงสร้างและการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบของท่อต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งการรวมกันดังกล่าวถูกนำมาใช้ขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยา (ธรณีวิทยา - อุทกวิทยา) ของพื้นที่ก่อสร้าง วิธีการวางท่อเทคโนโลยีและการจัดงานก่อสร้าง
12.6. ถ้าเป็นไปได้ การวางท่อควรดำเนินการบนที่ดินที่มีมูลค่าต่ำหรือไม่เหมาะสมสำหรับการใช้ทางการเกษตร ในทางเดินที่มีระยะห่างขั้นต่ำที่ต้องการระหว่างท่อซึ่งเชื่อมโยงกับเส้นทางที่มีอยู่
12.7. ก่อนที่จะวางท่อจำเป็นต้องจัดให้มีการก่อสร้างเครือข่ายถนนทุ่งนา (ในพื้นที่ที่มีการกระจายดินเพอร์มาฟรอสต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการกัดเซาะของน้ำและลม - ดินที่มีพื้นผิวแข็ง) ถนนดังกล่าวควรให้แน่ใจว่ามีการรบกวนดินและพืชพรรณตามธรรมชาติให้น้อยที่สุดในระหว่างการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไปยังสถานที่ก่อสร้าง
12.8. การเลือกเส้นทางท่อส่งถนนทางเข้าและตลอดเส้นทางรวมถึงพื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้างควรดำเนินการตามแผนที่วิศวกรรมธรณีวิทยา (วิศวกรรมธรณีวิทยา) ที่รวบรวมในช่วงฤดูร้อนบนพื้นฐานของการแบ่งเขตภูมิทัศน์เบื้องต้น โครงการ
12.9. ควรพิจารณาและดำเนินการประเด็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการสำรวจและออกแบบท่อ งานสำรวจและเตรียมการในพื้นที่ดินเพอร์มาฟรอสต์จะต้องดำเนินการโดยไม่รบกวนดินและชั้นพืชพรรณ เมื่อออกแบบเขื่อนจำเป็นต้องจัดให้มีการเทดินจากเขื่อนที่สร้างขึ้น ในการสร้างคันดินควรใช้ดินบดอัดที่กรองน้ำได้ดี
12.10. ที่ท่อส่งข้ามผ่านแนวกั้นน้ำ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตของสัตว์อิธิโอฟานา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องติดตั้งวาล์วปิดบนทั้งสองฝั่งเพื่อลดการซึมของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำในกรณีที่ท่อแตก
12.11. เมื่อออกแบบท่อในพื้นที่ดินเยือกแข็งถาวรหรือในกรณีที่น้ำและลมกัดเซาะ ควรมีมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรักษาดินและพืชพรรณตามธรรมชาติได้สูงสุดตลอดจนการดำเนินการทางวิศวกรรมและการฟื้นฟูทางชีววิทยาเพื่อป้องกันกระบวนการเหล่านี้ .
12.12. ในพื้นที่ที่อาจเกิดการพังทลายของน้ำและดินที่เลื่อนออกไปนอกเขตการกระจายของชั้นดินเยือกแข็งถาวรได้ จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการกัดเซาะ การสร้างคูน้ำบนที่สูง ปราสาทดินเหนียวในร่องลึก ถาดที่ไหลเร็ว และมาตรการป้องกันดินถล่ม
12.13. สำหรับท่อที่สำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสภาพดินเยือกแข็งที่ยากลำบากโดยใช้การออกแบบใหม่และโซลูชั่นทางเทคโนโลยี จำเป็นต้องดำเนินมาตรการในการดูแลดินเยือกแข็งถาวร (การควบคุมดินเยือกแข็งถาวร การแข็งตัว และการละลายของดิน) ในขั้นตอนการออกแบบ กิจกรรมเหล่านี้ควรรวมถึงการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพธรณีวิทยาของเส้นทาง การพยากรณ์อิทธิพลของเงื่อนไขเหล่านี้ต่อแนวทางการออกแบบโครงสร้างและเทคโนโลยี การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในสภาพธรณีวิทยาอันเป็นผลมาจาก การก่อสร้างและการดำเนินงานท่อส่งน้ำมัน และการพัฒนาโครงการมาตรการกำกับดูแลชั้นดินเยือกแข็งถาวร หลังรวมถึงการเลือกส่วนต่างๆ ของเส้นทางไปป์ไลน์ที่ดำเนินการควบคุมดูแลดินเยือกแข็งถาวร การเลือกวิธีการและวิธีการในการดำเนินการควบคุมดูแลดินเยือกแข็งถาวร (พารามิเตอร์ที่วัดได้ ความถี่ของการวัด อุปกรณ์ อุปกรณ์ สินค้าคงคลัง ฯลฯ) การจัดทำต้นทุน การประมาณการสำหรับการดำเนินการกำกับดูแลเพอร์มาฟรอสต์ เหตุผลของมาตรการเหล่านี้ รวมถึงจากด้านเศรษฐกิจ การรวมมาตรการสำหรับการควบคุมเปอร์มาฟรอสต์ไว้ในเอกสารการออกแบบและประมาณการ
12.14. เมื่อค้นหา ออกแบบ ก่อสร้าง และทดสอบการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่และที่สร้างขึ้นใหม่ ตลอดจนการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลเสียต่อสภาพของที่ดิน จะต้องมีการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินของสหพันธรัฐรัสเซีย การประเมินผลกระทบด้านลบต่อสภาพของที่ดินและประสิทธิผลของมาตรการป้องกันที่ให้ไว้นั้นขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของรัฐโดยไม่มีผลบวก สรุป ห้ามนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ การก่อสร้างและการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่เป็นสิ่งต้องห้าม
12.15. องค์ประกอบของมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมและต้นทุนได้รับการกำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ในส่วน "การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" ของการศึกษาความเป็นไปได้หรือโครงการของสิ่งอำนวยความสะดวกที่กำลังก่อสร้าง การเชื่อมโยงรั้วของมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมนั้นดำเนินการในเอกสารประกอบสำหรับโปรไฟล์เส้นทาง
12.16. องค์กรออกแบบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ คุณภาพ และประสิทธิผลของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังพัฒนา
12.17. มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างควรมีความแตกต่างตามลักษณะทางธรรมชาติของพื้นที่ก่อสร้าง แนะนำให้ใช้มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมตามแนวทางต่อไปนี้:
ในพื้นที่ป่าไม้ ความพยายามควรมุ่งเป้าไปที่การป้องกันการเกิดหรือความรุนแรงของการกัดเซาะและกระบวนการน้ำขัง
ในพื้นที่ทะเลทราย - เพื่อป้องกันการเกิดหรือเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการแปรสภาพเป็นทะเลทรายทางเทคโนโลยี การพัดทราย มลพิษทางดินและน้ำจากการก่อสร้างและขยะในครัวเรือน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ในพื้นที่ภูเขา - เพื่อทำให้อ่อนลงหรือป้องกันกระบวนการกัดเซาะการเลื่อนและการไหลของดินบนทางลาด
เมื่อสร้างข้ามแนวกั้นน้ำ สิ่งสำคัญคือเพื่อป้องกันมลพิษและการอุดตันของพื้นที่น้ำ การพังทลายของตลิ่ง การพร่องของสัตว์ในอ่างเก็บน้ำ และการเปลี่ยนแปลงในระบบอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้ำ
เมื่อใช้ดินเพอร์มาฟรอสต์เป็นฐานรากของท่อ ควรให้ความพึงพอใจกับวิธีการวางซึ่งดินของฐานรากเพอร์มาฟรอสต์ถูกใช้ในสถานะเยือกแข็งและในระหว่างกระบวนการก่อสร้างตลอดจนตลอดระยะเวลาการทำงานของท่อ
12.18. ตามกฎหมายของ RSFSR ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ห้ามมิให้ก่อสร้างและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่จนกว่าโครงการจะได้รับการอนุมัติและจัดสรรที่ดิน ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับอนุมัติหรือต้นทุนของงานออกแบบเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อดำเนินงานก่อสร้าง ต้องใช้มาตรการเพื่อปกป้องธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผล การถมที่ดิน การจัดสวน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
การละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายทำให้เกิดการระงับงานก่อสร้างจนกว่าข้อบกพร่องที่ระบุไว้จะถูกกำจัดโดยคำสั่งของหน่วยงานรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษของสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมกับการยุติเงินทุนสำหรับงานเหล่านี้พร้อมกัน
12.19. เมื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่อาจเกิดการกัดเซาะของลมหลังการก่อสร้าง (การพัดของทรายและดินร่วนปนทราย) จำเป็นต้องจัดให้มีการจำกัดการเคลื่อนที่ของยานพาหนะไปยังเส้นทางที่กำหนด เพื่อรักษาพื้นที่ที่ถูกรบกวนของทรายที่ถูกเป่าโดยใช้กลไก และวิธีการทางชีวภาพในการรักษาความปลอดภัยตลอดจนการใช้สารยึดเกาะที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมถาวร
12.20. มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การขนส่งและเครื่องจักรกลตามเส้นทางพิเศษพร้อมป้ายและสิ่งกีดขวางที่ป้องกันไม่ให้การขนส่งเข้าสู่พื้นที่ที่กำหนด
12.21. เมื่อดำเนินการก่อสร้างในหนองน้ำจำเป็นต้องจัดให้มีการติดตั้งท่อระบายน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรักษาการไหลของน้ำตามธรรมชาติจากหนองน้ำได้
12.22. งานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมควรดำเนินการโดยแผนกสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างเฉพาะทาง
มีการควบคุมคุณภาพงานเพื่อป้องกันผลกระทบที่มนุษย์สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการก่อสร้าง
12.23. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามการตัดสินใจออกแบบเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายหน่วยงานควบคุมของรัฐของระบบ Goskompriroda รวมถึงคุณภาพของงานก่อสร้างและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบันสำหรับการผลิตงานนั้นอยู่กับองค์กรก่อสร้างที่ดำเนินการวาง ของไปป์ไลน์
ข้อกำหนดของคณะกรรมการแห่งรัฐเพื่อการคุ้มครองธรรมชาติอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยองค์กรก่อสร้าง
12.24. อนุญาตให้ใช้งานท่อส่งสนามได้หลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่โครงการจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งรับประกันการปกป้องสิ่งแวดล้อม
12.25. เมื่อนำท่อไปใช้งานลูกค้าจะจัดเตรียมวัสดุการทำแผนที่ให้กับผู้ใช้ที่ดินตามข้อมูลการสำรวจที่สร้างขึ้นซึ่งระบุตำแหน่งที่แท้จริงของท่อส่งก๊าซตามเส้นทางถนนขอบเขตของเขตรักษาความปลอดภัยลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทางแยกทางเข้าอ่างเก็บน้ำดับเพลิง สถานที่ของอุปกรณ์และอุปกรณ์ดับเพลิง
12.26. ตาม "กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม", "ประมวลกฎหมายที่ดินของสหพันธรัฐรัสเซีย" และ "ประมวลกฎหมายน้ำของสหพันธรัฐรัสเซีย" องค์กรที่ดำเนินงานท่อส่งท่อภาคสนามจะต้องดำเนินการสังเกต (ติดตาม) สถานะของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในเวลาที่เหมาะสม การตรวจพบการเปลี่ยนแปลง การประเมิน การป้องกันและกำจัดผลที่ตามมาของผลกระทบด้านลบของสิ่งอำนวยความสะดวกท่อ
12.27. มีความจำเป็นต้องติดตามน้ำ อากาศ และดินอย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดระดับมลพิษและดำเนินมาตรการอย่างทันท่วงทีเพื่อกำจัดสาเหตุและผลที่ตามมาของมลพิษ
องค์กรของการควบคุมการปฏิบัติตามผลกระทบที่ได้รับการควบคุมของวัตถุ (องค์กร) ต่อสิ่งแวดล้อมนั้นดำเนินการตาม RD 39-0147098-015-90, RD 39-0147098-017-90, RD 39-0147098-025-91 .
ตามเอกสารเหล่านี้ ที่บริเวณที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมัน การตรวจสอบสภาพของดินโดยการเก็บตัวอย่างจะดำเนินการปีละสองครั้ง: ในฤดูใบไม้ผลิ หลังจากที่ดินละลาย และในฤดูใบไม้ร่วง การตรวจสอบสถานะของอากาศและน้ำดำเนินการในสถานที่และภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย RD 39-0147098-014-89, RD 39-0147098-025-91
12.28. ความเข้มข้นสูงสุดของสารอันตรายแต่ละชนิดในชั้นพื้นดินของบรรยากาศไม่ควรเกินความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาต (MAC) สูงสุดของสารอันตรายนี้ในอากาศในบรรยากาศ ซึ่งกำหนดโดย "มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับการออกแบบสถานประกอบการอุตสาหกรรม"
12.29. องค์กรที่ผลิตและการขนส่งน้ำมันก๊าซและน้ำในภาคสนาม (BSS, KSP, TsPS, TsDNG, บริการซ่อม ฯลฯ ) ที่มีการปล่อยสารอันตรายออกสู่ชั้นบรรยากาศจะพัฒนามาตรฐานสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อนุญาตสูงสุด (MPE) และอนุมัติใน ตามลักษณะที่กำหนด
12.30 น. เพื่อป้องกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งสู่ชั้นบรรยากาศ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกอุปกรณ์ท่อและวาล์วปิดและควบคุมสูงสุด
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ขนส่ง สาขาที่มีไว้สำหรับการปล่อยฉุกเฉินจะต้องปิดท้ายด้วยปลั๊กหน้าแปลนแบบปิดผนึก
12.31. เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศจากผลิตภัณฑ์ขนส่งที่มีสารพิษควรใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเผาไหม้ของการปล่อยมลพิษฉุกเฉินในสถานที่ที่การกระจายสินค้าไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของประชากร
12.32. ภายใต้สภาวะอุตุนิยมวิทยาที่ไม่เอื้ออำนวยในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ของมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน องค์กรต่างๆ จะต้องรับประกันการลดการปล่อยสารที่เป็นอันตราย จนถึงการปิดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดขององค์กร
12.33. เมื่อค้นหาออกแบบสร้างและทดสอบระบบท่อส่งก๊าซสนามใหม่และที่สร้างขึ้นใหม่ตลอดจนเมื่อแนะนำกระบวนการทางเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะของน้ำตามประมวลกฎหมายน้ำของสหพันธรัฐรัสเซียจะต้องรับประกันการใช้น้ำอย่างมีเหตุผลหัวข้อ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดื่มและครัวเรือนของประชากรเป็นอันดับแรก
ผู้ใช้น้ำที่ตั้งอยู่ในโรงงานวางท่อส่งน้ำภาคสนาม (การติดตั้งท่อส่งน้ำเบื้องต้น ท่อส่งน้ำสนาม สถานีสูบน้ำแบบคลัสเตอร์ ฯลฯ) จะต้องปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ มาตรฐานทางเทคโนโลยี และกฎเกณฑ์สำหรับการใช้น้ำ ตลอดจนดำเนินมาตรการเพื่อลดการใช้น้ำและ หยุดการปล่อยน้ำเสียโดยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและแผนการจัดหาน้ำ
ผู้ใช้น้ำมีหน้าที่:
ใช้แหล่งน้ำอย่างมีเหตุผล ดูแลการใช้น้ำอย่างประหยัด ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ใช้มาตรการเพื่อหยุดการปล่อยน้ำเสียที่มีสารมลพิษลงสู่แหล่งน้ำโดยสิ้นเชิง
ป้องกันการละเมิดสิทธิที่มอบให้กับผู้ใช้น้ำรายอื่น ตลอดจนความเสียหายต่อเศรษฐกิจและวัตถุทางธรรมชาติ
การปล่อยน้ำเสียจากอุตสาหกรรม เทศบาล การระบายน้ำ และน้ำเสียอื่น ๆ ลงสู่แหล่งน้ำสามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ควบคุมการใช้และการคุ้มครองน้ำ และหลังจากตกลงกับหน่วยงานที่ใช้การกำกับดูแลด้านสุขอนามัยของรัฐ การคุ้มครองสต๊อกปลา และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ องค์กรต่างๆ
12.34. สถานบำบัดจะต้องมั่นใจในคุณภาพของการบำบัดตามข้อกำหนดของ "กฎสำหรับการปกป้องน้ำผิวดินจากมลภาวะด้วยน้ำเสีย"
12.35. มีความจำเป็นต้องพัฒนาชุดมาตรการ (การก่อสร้างโรงนา ถังตกตะกอน เขื่อนป้องกันสำหรับท่อส่งน้ำ) ในสถานที่ซึ่งการปล่อยผลิตภัณฑ์ขนส่งของเหลวที่มีสารพิษในกรณีฉุกเฉินอาจทำให้เกิดมลพิษทางน้ำธรรมชาติ (พื้นดิน ใต้ดิน อ่างเก็บน้ำของ ทุกประเภท) รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรม จุดที่มีประชากร สถานที่พักผ่อนของประชาชน
ในแนวการไหลของน้ำมันที่เป็นไปได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท่อส่งน้ำมัน (ช่องแคบ, หุบเหว) จะต้องสร้างปริมาณสำรองของวัสดุจำนวนมาก (ดิน, กรวด) เพื่อสร้างกับดักน้ำมันโดยคำนึงถึงปริมาณการไหลที่อาจเกิดขึ้น
12.36. เมื่อข้ามผ่านแหล่งน้ำ ควรบำรุงรักษาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี และกระแสน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนการก่อสร้างไม่ควรเปลี่ยนแปลง และควรป้องกันการเปิดใช้งานกระบวนการบรรเทาทุกข์ของช่องทางและชายฝั่ง
12.37. ในกรณีฉุกเฉินที่ทางข้ามใต้น้ำผ่านแม่น้ำที่สามารถเดินเรือได้ที่อยู่ท้ายน้ำที่ระยะทางสองชั่วโมงของการไหล จำเป็นต้องสร้างวิธีการสำรองสำหรับการแปลและรวบรวมน้ำมันจากพื้นผิว
12.38. น้ำมันที่รั่วไหลบนผิวน้ำจะต้องได้รับการแปลโดยรวบรวมโดยใช้วิธีการและวิธีการทางเทคนิคที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในอ่างเก็บน้ำและไม่ส่งผลเสียต่อสภาพน้ำประปาสุขาภิบาลและส่งไปยังสถานบำบัด
12.39. อนุญาตให้มีการเผาน้ำมันที่หกลงบนผิวน้ำเป็นข้อยกเว้น โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม หากไม่สามารถรวบรวมน้ำมันได้
12.40. พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกรบกวนหรือปนเปื้อนจากน้ำมันจะต้องทำให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม (ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้)
การบุกเบิกที่ดินที่ถูกรบกวนจะต้องดำเนินการตาม RD 39-30-925-83 การถมที่ดินที่ปนเปื้อนด้วยน้ำมันดำเนินการตาม RD 39-0147103-365-86
12.41. ห้ามมิให้เผาน้ำมันที่หกรั่วไหลโดยตรงบนพื้นผิวดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก รวมทั้งทดแทนพื้นที่เพาะปลูกที่ปนเปื้อนน้ำมันด้วยทรายหรือวัสดุแร่อื่น ๆ
12.42. พื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้และพื้นที่ถมทะเลที่ยื่นต่อฝ่ายผลิตน้ำมันและก๊าซเพื่อใช้ชั่วคราวจะต้องคืนให้กับผู้ใช้ที่ดินในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ตาม “ข้อบังคับเกี่ยวกับขั้นตอนการโอนที่ดินถมทะเลให้กับผู้ใช้ที่ดินโดยวิสาหกิจ องค์กรและสถาบันที่พัฒนาแหล่งแร่และพีท ดำเนินการสำรวจทางธรณีวิทยา การสำรวจ การก่อสร้าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรบกวนของดิน"
12.43. ในพื้นที่ที่มีการกระจายดินชั้นเยือกแข็งถาวร (Permafrost) จำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันความร้อนของดินด้วยดินและพืชพรรณที่ถูกรบกวน เพื่อป้องกันการไหลบ่าของพายุที่นำไปสู่การก่อตัวของลำธาร การปูหญ้าในพื้นที่ที่ถูกรบกวน เพื่อรักษาการระบายน้ำและการไหลของน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม .
12.44. มีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการสำหรับการเฝ้าระวังเพอร์มาฟรอสต์ซึ่งดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเชิงพื้นที่ของท่อที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางความร้อนและเชิงกลกับดินเพอร์มาฟรอสต์โดยรอบประเมินและรับรองความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของท่ออย่างทันท่วงทีและกำหนด ระดับของผลกระทบที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
12.45. ส่วนของเส้นทางที่มีวิศวกรรมชั้นดินเยือกแข็งถาวรที่สุด สภาพทางธรณีวิทยาและเทคโนโลยีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของชั้นดินเยือกแข็งถาวร ซึ่งรวมถึง:
พื้นที่ประกอบด้วยดินที่มีการทรุดตัวสัมพัทธ์ระหว่างการละลายมากกว่า 0.4 และดินที่สั่นสะเทือน
พื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตเปลี่ยนผ่านจากดินที่ละลายไปเป็นชั้นดินเยือกแข็งถาวรหรือในทางกลับกัน
ส่วนของเส้นทางที่มีภาระการปฏิบัติงานสูงสุด
พื้นที่ทดลอง
12.46. สถานประกอบการผลิตน้ำมันและก๊าซและพนักงานของพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎการจัดเก็บการขนส่งและการใช้สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการรวบรวมการเตรียมและการขนส่งน้ำมันก๊าซและน้ำ (สารลดแรงตึงผิวสารยับยั้งการกัดกร่อน ฯลฯ ) ตามมาตรฐาน โดยมีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้โดยคณะกรรมการของรัฐเพื่อการเฝ้าระวังสุขอนามัยและระบาดวิทยาภายใต้ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
การใช้สารเคมีใหม่ที่อาจส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสุขภาพของมนุษย์จะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการนี้เท่านั้น
12.47. สมาคมการผลิตและแผนกการผลิตน้ำมันและก๊าซต้องใช้การควบคุมของแผนกเกี่ยวกับสภาวะของสิ่งแวดล้อมในอาณาเขตที่รวมอยู่ในขอบเขตของกิจกรรมของตน โดยมีเงื่อนไขว่า: ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามแผนประจำปี (ระยะยาว) ขององค์กรเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การระบุและประเมินแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างทันท่วงทีการพัฒนามาตรการเพื่อกำจัดและกำจัดผลกระทบของมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมการติดตามอย่างเป็นระบบ (การสุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์) คุณภาพน้ำเสียและการปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษสูงสุดที่อนุญาตตลอดจนคุณภาพ ของอากาศในชั้นบรรยากาศ
12.48. องค์กรปฏิบัติการต้องส่งรายงานมลพิษสิ่งแวดล้อมจากอุบัติเหตุท่อส่งน้ำมันภาคสนามเป็นรายเดือนตามมาตรา 9 ของระเบียบนี้ ในกรณีนี้ควรพิจารณาความเสียหายตาม RD 39-069-91
12.49. เจ้าหน้าที่และพนักงานที่มีความผิดอื่นๆ ต้องรับผิดทางวินัย การเงิน หรือทางอาญา หากไม่ปฏิบัติตามกฎ แผน และมาตรการในการคุ้มครองธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผล การละเมิดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ข้อกำหนดทั่วไปในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระหว่างการจัดวาง การออกแบบ การก่อสร้าง การสร้างใหม่ การว่าจ้าง การดำเนินงาน การอนุรักษ์ และการชำระบัญชีของอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ มีอยู่ในศิลปะ 34 แห่งกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม"
1. การจัดวางการออกแบบการก่อสร้างการบูรณะการว่าจ้างการดำเนินการการอนุรักษ์และการชำระบัญชีอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ที่มีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมจะดำเนินการตามข้อกำหนดในด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ในเวลาเดียวกัน ควรใช้มาตรการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผล และการผลิตซ้ำ และรับประกันความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
2. การละเมิดข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการระงับการจัดวาง การออกแบบ การก่อสร้าง การบูรณะ การว่าจ้าง การดำเนินการ การอนุรักษ์ และการชำระบัญชีอาคาร โครงสร้าง โครงสร้าง และวัตถุอื่น ๆ ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานบริหารที่ใช้การบริหารราชการใน สาขาสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
3. การสิ้นสุดในตำแหน่งการออกแบบการก่อสร้างการสร้างใหม่การว่าจ้างการดำเนินการการอนุรักษ์และการชำระบัญชีอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการบนพื้นฐานของ คำตัดสินของศาล และ (หรือ) ศาลอนุญาโตตุลาการ
ผู้บัญญัติกฎหมายกำหนดว่าเพื่อใช้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ การจัดวางการออกแบบการก่อสร้างการบูรณะการว่าจ้างการดำเนินการการอนุรักษ์และการชำระบัญชีอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะต้องไม่มีผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวันพุธ ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งผลที่ตามมานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในทางลบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือสถานะของสิ่งแวดล้อมซึ่งมีตัวบ่งชี้ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและอื่น ๆ และ (หรือ) การรวมกันของสิ่งเหล่านี้ (มาตรา 1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม") กิจกรรมการก่อสร้างใด ๆ จะดำเนินการโดยมีผลกระทบทางกายภาพต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างน้อย ดังนั้นงานประเภทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางการออกแบบการก่อสร้างการบูรณะการว่าจ้างการดำเนินการการอนุรักษ์และการชำระบัญชีอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงบทที่จัดตั้งขึ้น ข้อกำหนด VII กฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" ในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
กฎหมายของรัฐบาลกลางดังกล่าวกำหนดข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองในแต่ละขั้นตอน
เมื่อวางอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมคือ (มาตรา 35 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม"):
รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
สร้างความมั่นใจในการดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการใช้งานอย่างมีเหตุผลและการทำซ้ำทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากรศาสตร์ และผลอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในทันทีและระยะยาวจากการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้
การปฏิบัติตามลำดับความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้อย่างมีเหตุผล และการทำซ้ำทรัพยากรธรรมชาติ
การเลือกสถานที่สำหรับอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายเมื่อมีข้อสรุปเชิงบวกของการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐ
ในกรณีที่การจัดวางอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของพลเมือง การตัดสินใจจะคำนึงถึงผลการลงประชามติที่จัดขึ้นในดินแดนที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมคือสถานะของการปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและผลประโยชน์ที่สำคัญของมนุษย์จากผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ เหตุฉุกเฉินทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น และผลที่ตามมา
เมื่อออกแบบอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมคือ (มาตรา 36 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม"):
โดยคำนึงถึงมาตรฐานสำหรับภาระของมนุษย์ที่อนุญาตต่อสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและขจัดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดหาวิธีการกำจัดของเสียจากการผลิตและการบริโภค
การใช้เทคโนโลยีประหยัดทรัพยากร สิ้นเปลืองน้อย ไม่สิ้นเปลือง และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอื่นๆ ที่มีอยู่ ซึ่งมีส่วนช่วยในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การใช้อย่างมีเหตุผล และการทำซ้ำทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ไม่มีข้อสรุปเชิงบวกจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรัฐจะไม่ได้รับการอนุมัติและห้ามให้เงินทุนสำหรับการดำเนินการ
ในระหว่างการก่อสร้างและการสร้างใหม่อาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมคือ (มาตรา 37 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม"):
การมีโครงการที่ได้รับอนุมัติซึ่งมีข้อสรุปเชิงบวกจากการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตลอดจนข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและการก่อสร้าง บรรทัดฐานและข้อบังคับ
ดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
การถมที่ดิน
การจัดสวน
ห้ามก่อสร้างและสร้างใหม่อาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ก่อนการอนุมัติโครงการและก่อนการจัดสรรที่ดินเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในโครงการที่ได้รับอนุมัติเพื่อทำลายข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มิฉะนั้นอาคาร โครงสร้าง จะมีสัญญาณของการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
สัญญาณของการก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร โครงสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีป้ายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน กล่าวคือ
สร้างขึ้นบนที่ดินที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ในลักษณะที่กฎหมายกำหนดและนิติกรรมอื่น ๆ
สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น
สร้างขึ้นโดยมีการละเมิดการวางผังเมืองและรหัสและข้อบังคับอาคารอย่างมีนัยสำคัญ
สัญญาณเหล่านี้กำหนดขึ้นโดยศิลปะ มาตรา 222 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย ในขณะที่บุคคลที่ดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในการก่อสร้างนั้น ไม่มีสิทธิจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง ขาย บริจาค ให้เช่า หรือทำธุรกรรมอื่นใด
ศาลจะยอมรับสิทธิในการเป็นเจ้าของโครงสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องจัดเตรียมที่ดินให้กับบุคคลนี้ในลักษณะที่กำหนดไว้สำหรับโครงสร้างที่สร้างขึ้น มิฉะนั้นอาจถูกรื้อถอนโดยบุคคลที่ดำเนินการด้วยตนเอง ค่าใช้จ่าย. หลักจรรยาบรรณนี้ยังระบุรายละเอียดเฉพาะของการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในการก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยศาลจากบุคคลที่เป็นเจ้าของ เจ้าของที่ดิน หรือผู้ใช้ที่ดินที่มีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 2 ของมาตรา มาตรา 37 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" ห้ามมิให้สร้างและสร้างอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ก่อนการอนุมัติโครงการและก่อนการจัดสรรที่ดินในลักษณะ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เกิดความเสียหาย ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา. มาตรา 51 แห่งประมวลกฎหมายผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 N 190-FZ สำหรับนักพัฒนาเพื่อใช้สิทธิ์ในการก่อสร้างสร้างโครงการก่อสร้างทุนขึ้นใหม่ตลอดจนการซ่อมแซมหลักยกเว้นกรณีที่ที่กำหนดไว้โดย รหัสผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย ต้องมีใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้างเป็นเอกสารยืนยันการปฏิบัติตามเอกสารโครงการกับข้อกำหนดของแผนผังเมืองของที่ดิน ไม่จำเป็นต้องออกใบอนุญาตก่อสร้างในกรณีที่กฎหมายกำหนดเช่นสำหรับการก่อสร้างโรงจอดรถบนที่ดินที่จัดไว้ให้กับบุคคลหรือการก่อสร้างบนที่ดินที่จัดไว้สำหรับทำสวน การทำฟาร์มกระท่อม การก่อสร้าง การบูรณะใหม่ ของวัตถุที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้างทุน (ซุ้ม กันสาด ฯลฯ) นับเป็นครั้งแรกที่ระดับนิติบัญญัติมีความพยายามที่จะกำหนดว่าโครงสร้างถาวรคืออะไร โครงการก่อสร้างทุนตามข้อ 10 ของศิลปะ มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย ได้แก่ อาคาร โครงสร้าง โครงสร้าง วัตถุที่การก่อสร้างยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ยกเว้นอาคารชั่วคราว ซุ้ม เพิง และโครงสร้างอื่นที่คล้ายคลึงกัน
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นเอกสารรับรองสิทธิของผู้พัฒนาในการก่อสร้างและสร้างอาคาร โครงสร้าง และโครงสร้างใหม่ ตลอดจนการซ่อมแซม ควรออกใบอนุญาตก่อสร้างเฉพาะในกรณีที่มีเอกสารกรรมสิทธิ์สำหรับที่ดินและมีเอกสารการออกแบบที่ได้รับอนุมัติ ทั้งการเลือกที่ตั้งสำหรับอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ รวมถึงโครงการก่อสร้างและการก่อสร้างใหม่นั้นจะดำเนินการและอนุมัติเฉพาะในกรณีที่มีข้อสรุปเชิงบวกจากการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐ
การประเมินสิ่งแวดล้อม - สร้างการปฏิบัติตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่วางแผนไว้และกิจกรรมอื่น ๆ กับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาการยอมรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นของกิจกรรมนี้ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลที่ตามมาของการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประเมินสิ่งแวดล้อม (มาตรา 1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม")
การประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐดำเนินการโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐแบ่งออกเป็นระดับรัฐบาลกลางและระดับของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย
เอกสารการวางผังเมืองทุกประเภทโครงการสำหรับการก่อสร้างและการบูรณะอาคารและวัตถุอื่น ๆ ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนโดยประมาณความผูกพันของแผนกและรูปแบบการเป็นเจ้าของเอกสารประเภทอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ และการดำเนินการดังกล่าว อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมภายในอาณาเขตของนิติบุคคลที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย จำเป็นต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐที่ได้รับมอบอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษของรัฐบาลกลาง
ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบของรัฐและการอนุมัติการวางผังเมืองเอกสารก่อนการออกแบบและการออกแบบนั้นกำหนดโดยคำสั่งของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2543 N 1008 “ ในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบของรัฐและการอนุมัติการวางผังเมือง เอกสารการออกแบบก่อนและการออกแบบ” บทสรุปโดยสรุปจากผลการตรวจสอบการวางผังเมืองเอกสารก่อนการออกแบบและการออกแบบประกอบด้วยการประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการใช้โซลูชั่นการออกแบบโดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมด้วย เป็นการปฏิบัติตามโซลูชันทางสถาปัตยกรรม การวางแผน และวิศวกรรมกับข้อกำหนดทางเทคโนโลยี ข้อกำหนดสำหรับความน่าเชื่อถือของโครงสร้างและความปลอดภัย การตรวจสอบนี้ไม่ควรสับสนกับการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของรัฐ รายการวัตถุการก่อสร้างที่ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบการวางผังเมืองเอกสารการออกแบบก่อนและการออกแบบและเนื้อหาสำหรับการดำเนินการมีอยู่ในพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย N 1008 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543 “ในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบของรัฐและการอนุมัติการวางผังเมือง เอกสารการออกแบบก่อนและการออกแบบ” .
ขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีอยู่ในกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"
การประเมินสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามหลักการ:
ข้อสันนิษฐานถึงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่วางแผนไว้และกิจกรรมอื่น ๆ
ภาระผูกพันในการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐก่อนตัดสินใจในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ความครอบคลุมของการประเมินผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและผลที่ตามมา
การพิจารณาบังคับเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมเมื่อดำเนินการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
ความน่าเชื่อถือและความครบถ้วนของข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความเป็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการใช้อำนาจในด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ ความเที่ยงธรรม และความถูกต้องตามกฎหมายของข้อสรุปการประเมินสิ่งแวดล้อม
การเปิดกว้างการมีส่วนร่วมขององค์กรสาธารณะ (สมาคม) โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน
ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการประเมินสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร ความประพฤติ และคุณภาพของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ในสหพันธรัฐรัสเซีย มีการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐและการประเมินสิ่งแวดล้อมสาธารณะ
การประเมินสิ่งแวดล้อมสาธารณะจัดขึ้นและดำเนินการตามความคิดริเริ่มของประชาชนและองค์กรสาธารณะ (สมาคม) เช่นเดียวกับความคิดริเริ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรสาธารณะ (สมาคม) กิจกรรมหลักซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรของพวกเขาคือ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึงองค์กรและดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับการจดทะเบียนในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
ตามศิลปะ มาตรา 37 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" การก่อสร้างและการบูรณะอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะต้องดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติซึ่งมีข้อสรุปเชิงบวกของการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐ ตามข้อกำหนดในด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ตลอดจนข้อกำหนด มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและการก่อสร้าง
บรรทัดฐานและข้อบังคับด้านการก่อสร้าง (SNiPs) กฎและข้อบังคับด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยา (SanPiNs) ถูกนำมาใช้และมีผลบังคับใช้ทั่วทั้งสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะกฎหมายควบคุมของแผนก ในบรรดา SNiP และ SanPiN ที่มีอยู่ ควรสังเกตสิ่งต่อไปนี้: การวางผังเมือง การวางแผนและพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท SNiP 2.07.01-89*; การวางแผนและพัฒนาอาณาเขตของสมาคมการทำสวนของพลเมือง อาคาร และโครงสร้าง สนิป 30-02-97; แอโรโดรม สนิป 32-03-96; อาคารสาธารณะและโครงสร้าง SNiP 2.08.02-89*; การรับเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ บทบัญญัติพื้นฐาน SNiP 3.01.04-87*; โครงสร้างไฮดรอลิก หลักพื้นฐานของการออกแบบ SNiP 2.06.01-86; การระบายน้ำทิ้ง เครือข่ายและโครงสร้างภายนอก SNiP 2.04.03-85; น้ำประปา เครือข่ายและโครงสร้างภายนอก SNiP 2.04.02-84*; ท่อหลัก. SNiP III-42-80*; บ้านเดี่ยว. สนิป 31-02-2544; อาคารอุตสาหกรรม SNiP 31-03-2001 และอื่น ๆ อาคารคลังสินค้า สนิป 31-04-2544; อาคารที่อยู่อาศัย SNiP 2.08.01-89*; ถนนรถยนต์. SNiP 2.05.02-85; กฎและมาตรฐานด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยา SanPiN 2.1.7.1322-03 "ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการกำจัดและกำจัดของเสียจากการผลิตและการบริโภค" (บังคับใช้โดยคำสั่งของหัวหน้าแพทย์สุขาภิบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 30 เมษายน 2546 N 80) ; กฎและข้อบังคับด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยา SanPiN 2.1.7.1287-03 "ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาสำหรับคุณภาพดิน" (บังคับใช้โดยพระราชกฤษฎีกาของหัวหน้าแพทย์สุขาภิบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 17 เมษายน 2546 N 53) กฎและมาตรฐานด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยา SanPiN 2.1.6.1032-01 "2.1.6 อากาศในบรรยากาศและอากาศภายในอาคาร การป้องกันอากาศสุขาภิบาล "ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการรับรองคุณภาพของอากาศในบรรยากาศในพื้นที่ที่มีประชากร" (อนุมัติโดยหัวหน้าแพทย์สุขาภิบาลแห่งรัฐ สหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 กฎและข้อบังคับด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยา SanPiN 2.1.3.1375-03 “ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการจัดวาง การออกแบบ อุปกรณ์และการดำเนินงานของโรงพยาบาล โรงพยาบาลคลอดบุตร และโรงพยาบาลทางการแพทย์อื่น ๆ” (มีผลบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกา ของหัวหน้าผู้ตรวจสุขาภิบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 . N 124) กฎและมาตรฐานด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยา SanPiN 2.6.1.37-03 “ ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการออกแบบสถานประกอบการอุตสาหกรรมนิวเคลียร์และการติดตั้ง (SPP PUAP-03) (บังคับใช้โดยพระราชกฤษฎีกาของหัวหน้าผู้ตรวจสุขาภิบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2546 N 95) และอีกจำนวนหนึ่ง
มาตรา 12 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เรื่องสวัสดิการสุขาภิบาลและระบาดวิทยาของประชากร" กำหนดข้อกำหนดต่อไปนี้เมื่อดำเนินกิจกรรมการวางผังเมือง
1. เมื่อวางแผนและพัฒนาการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบท การสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อชีวิตและสุขภาพของประชากรต้องจัดให้มีขึ้นโดยการปรับปรุงการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบทอย่างครอบคลุม และการใช้มาตรการอื่น ๆ เพื่อป้องกันและขจัดผลกระทบที่เป็นอันตรายของ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์
2. เมื่อพัฒนามาตรฐานการออกแบบ แผนการวางผังเมืองสำหรับการพัฒนาดินแดน แผนแม่บทสำหรับการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบท การวางแผนโครงการสำหรับศูนย์กลางสาธารณะ พื้นที่ที่อยู่อาศัย ทางหลวงในเมือง การแก้ไขปัญหาการวางสิ่งอำนวยความสะดวกทางแพ่ง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม และการสร้างสุขาภิบาล โซนป้องกันการเลือกที่ดินเพื่อการก่อสร้างตลอดจนการออกแบบการก่อสร้างการบูรณะอุปกรณ์ทางเทคนิคใหม่การขยายการอนุรักษ์และการชำระบัญชีอุตสาหกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งอาคารและโครงสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ทางวัฒนธรรมและในประเทศอาคารที่อยู่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงและวัตถุอื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าวัตถุ) จะต้องปฏิบัติตามกฎสุขอนามัย
3. การอนุมัติมาตรฐานการออกแบบและเอกสารโครงการเกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานในเมืองและชนบท การก่อสร้าง การสร้างใหม่ อุปกรณ์ทางเทคนิคใหม่ การขยาย การอนุรักษ์ และการชำระบัญชีสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง รวมถึงการว่าจ้าง ของสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างและสร้างขึ้นใหม่จะได้รับอนุญาตหากมีข้อสรุปด้านสุขอนามัย -ทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุดังกล่าวด้วยกฎสุขอนามัย
ประชาชน ผู้ประกอบการแต่ละราย และนิติบุคคลที่รับผิดชอบในการออกแบบและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดหาเงินทุน และ (หรือ) การให้กู้ยืม ในกรณีที่มีการละเมิดกฎอนามัยหรือเป็นไปไม่ได้ในการดำเนินการ จะต้องระงับหรือดำเนินการทั้งหมด หยุดดำเนินงานเหล่านี้และการจัดหาเงินทุนและ (หรือ) การให้กู้ยืม
เมื่อวางอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ การปฏิบัติตามข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การใช้อย่างมีเหตุผลและการทำซ้ำทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทันทีและในระยะยาว ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประชากร และผลอื่น ๆ ของการดำเนินงานของวัตถุที่ระบุ และการปฏิบัติตามลำดับความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้อย่างมีเหตุผล และการทำซ้ำทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อออกแบบอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะต้องคำนึงถึงมาตรฐานสำหรับภาระของมนุษย์ที่อนุญาตต่อสิ่งแวดล้อมต้องคำนึงถึงมาตรการในการป้องกันและกำจัดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนวิธีการกำจัดของเสียจากการผลิตและการบริโภค ต้องใช้การประหยัดทรัพยากร สิ้นเปลืองน้อย ไม่สิ้นเปลือง และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอื่นๆ ที่มีอยู่ ส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การใช้อย่างมีเหตุผล และการทำซ้ำทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อดำเนินการก่อสร้างและสร้างใหม่อาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะใช้มาตรการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เรียกคืนที่ดิน และปรับปรุงดินแดนตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
การทดสอบการใช้งานอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่โครงการกำหนดไว้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามการกระทำของคณะกรรมการเพื่อการยอมรับในการดำเนินงานของอาคารโครงสร้าง รวมถึงโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ใช้การบริหารสาธารณะในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วย
ห้ามมิให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ติดตั้งวิธีการทางเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อการวางตัวเป็นกลางและการกำจัดของเสียจากการผลิตและการบริโภคอย่างปลอดภัยการทำให้เป็นกลางของการปล่อยและการปล่อยมลพิษเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสนาม ของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ห้ามมิให้ดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ได้ติดตั้งวิธีการควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ทำงานตามโครงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติการบุกเบิกที่ดินและการจัดสวนตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
ผู้จัดการและสมาชิกของคณะกรรมาธิการยอมรับในการดำเนินงานของอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย ความรับผิดชอบด้านการบริหารและอื่น ๆ สำหรับการยอมรับในการดำเนินงานของอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนในการรับโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จไปดำเนินการได้รับการควบคุมในมติของคณะรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียตลงวันที่ 23 มกราคม 2524 "ในการยอมรับให้ดำเนินโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ" วันที่เริ่มดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกถือเป็นวันที่ลงนามในการดำเนินการของคณะกรรมการการยอมรับของรัฐ ในกรณีที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดังกล่าวควรรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วย
ดังนั้นข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมหลักเมื่อทำการทดสอบอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ คือ (มาตรา 38 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม"):
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในการยอมรับในการดำเนินงาน
จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีการทางเทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับการวางตัวเป็นกลางและการกำจัดของเสียจากการผลิตและการบริโภคอย่างปลอดภัย
จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีการทางเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อทำให้การปล่อยมลพิษและการปล่อยมลพิษเป็นกลาง
จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
การถมที่ดิน
การจัดสวน
ในระหว่างการดำเนินงานและการรื้อถอน (การเก็บรักษาและการชำระบัญชี) อาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมคือ (มาตรา 39 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม"):
การปฏิบัติตามเทคโนโลยีและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
การใช้อย่างมีเหตุผลและการทำซ้ำทรัพยากรธรรมชาติ
การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
การถมที่ดิน
การปรับปรุงอาณาเขตให้เป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งนิติบุคคลและบุคคลที่ดำเนินการอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการบนพื้นฐานของการใช้วิธีการทางเทคนิคและเทคโนโลยีในการวางตัวเป็นกลางและการกำจัดของเสียจากการผลิตและการบริโภคอย่างปลอดภัย การวางตัวเป็นกลางของการปล่อยและการปล่อยมลพิษตลอดจนเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอื่น ๆ ที่มีอยู่ที่รับประกันการปฏิบัติตาม ด้วยข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรา 1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม") เป็นมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นตามตัวบ่งชี้ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและอื่น ๆ สำหรับการประเมินสถานะของสิ่งแวดล้อม และหากปฏิบัติตาม จะทำให้มั่นใจในสภาพแวดล้อมที่ดี
การรื้อถอนอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ดำเนินการตามกฎหมายในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและต่อหน้าเอกสารการออกแบบที่ได้รับอนุมัติในลักษณะที่กำหนด
เมื่อทำการรื้อถอนอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะต้องพัฒนาและดำเนินการมาตรการเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึงการทำซ้ำส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
การปรับเปลี่ยนหน้าที่ของอาคาร โครงสร้าง โครงสร้าง และวัตถุอื่นๆ จะดำเนินการตามข้อตกลงกับหน่วยงานบริหารที่ใช้การบริหารสาธารณะในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่แยกจากกันสำหรับการจัดวาง การออกแบบ การก่อสร้าง การบูรณะ และการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไม่เพียงแต่มีอยู่ในกฎหมายที่ครอบคลุมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎหมายพิเศษด้วย ตัวอย่างเช่นศิลปะ กฎหมายของรัฐบาลกลางมาตรา 16 เรื่อง "การปกป้องอากาศในบรรยากาศ" ประกอบด้วยข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับการปกป้องอากาศในบรรยากาศในระหว่างการออกแบบ การจัดวาง การก่อสร้าง การสร้างใหม่ และการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ:
รับรองว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศโดยรอบจะไม่เกินมาตรฐานและกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และสุขอนามัย
รับรองการปฏิบัติตามรหัสอาคารและข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานพื้นที่จัดสวน
คำนึงถึงระดับพื้นหลังของมลพิษทางอากาศและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมื่อดำเนินกิจกรรมที่ระบุ
การจัดตั้งเขตคุ้มครองสุขาภิบาลขององค์กรโดยคำนึงถึงการแพร่กระจายของการปล่อยสารอันตราย (มลพิษ) ในอากาศในบรรยากาศและตามการจำแนกประเภทสุขาภิบาลขององค์กร
มาตรการเพื่อลดการปล่อยสารอันตราย (มลพิษ) สู่อากาศและการทำให้เป็นกลาง
เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานการปล่อยก๊าซทางเทคนิคและการปล่อยก๊าซสูงสุดที่อนุญาต มาตรฐานสูงสุดที่อนุญาตสำหรับผลกระทบทางกายภาพที่เป็นอันตรายต่ออากาศในบรรยากาศจะไม่เกิน
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ห้ามมิให้ออกแบบ วาง และก่อสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและชั้นโอโซนของโลกที่ไม่พึงประสงค์ การเสื่อมสภาพของสุขภาพของมนุษย์ การทำลายกองทุนพันธุกรรมของพืชและ กองทุนพันธุกรรมของสัตว์ การโจมตีของผลกระทบที่ไม่สามารถกลับคืนสู่คนและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ห้ามมิให้ค้นหาและใช้งานวัตถุทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่มีการติดตั้งระบบฟอกก๊าซและวิธีการควบคุมการปล่อยสารอันตราย (มลพิษ) ออกสู่อากาศในบรรยากาศที่กำหนดโดยกฎการป้องกันอากาศในบรรยากาศ
โรงงานทำความสะอาดแก๊สที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในแหล่งจ่ายคงที่มีดังต่อไปนี้:
เครื่องเก็บฝุ่นเชิงกลแบบแห้ง (แรงโน้มถ่วง, แรงเฉื่อยแบบแห้ง, แบบหมุน);
เครื่องกรองฝุ่นแบบเปียก (แรงเฉื่อย โฟม การควบแน่น) เครื่องฟอก (เครื่องกล เครื่องฟอกแบบแรงเฉื่อยแบบกระแทก โฟม แบบอัดแน่น แบบแรงเหวี่ยง) เครื่องฟอกแบบ Venturi ฯลฯ;
ตัวกรองอุตสาหกรรม (ถุง, ไฟเบอร์, พ็อกเก็ต, เม็ด)
เครื่องดักฝุ่นไฟฟ้า (เครื่องตกตะกอนไฟฟ้า);
อุปกรณ์สำหรับการทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ด้วยความร้อนและเทอร์โมคะตะไลติกจากสิ่งเจือปนในก๊าซ (เตาเผาไหม้, เครื่องปฏิกรณ์แบบเร่งปฏิกิริยา)
อุปกรณ์สำหรับการทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ด้วยการดูดซับ (เคมี) จากสิ่งเจือปนในก๊าซ (ตัวดูดซับ ตัวดูดซับ ฯลฯ )
ดังนั้นโรงบำบัดก๊าซจึงเป็นโครงสร้างอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ซับซ้อนที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการกระบวนการทำให้บริสุทธิ์และการทำให้เป็นกลางของมลพิษจากก๊าซไอเสียหรือเปลี่ยนให้เป็นสถานะที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งกระบวนการจับหรือทำให้เป็นกลางของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศในบรรยากาศเกิดขึ้น .
ตามศิลปะ มาตรา 30 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง“ ในการปกป้องอากาศในบรรยากาศ” นิติบุคคลที่มีแหล่งปล่อยสารที่เป็นอันตราย (มลพิษ) ลงสู่อากาศนิ่งนั้นจำเป็นต้องปฏิบัติตามเหนือสิ่งอื่นใด:
ประสานงานสถานที่ก่อสร้างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่ออากาศในชั้นบรรยากาศกับหน่วยงานอาณาเขตของหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษในด้านการป้องกันทางอากาศในชั้นบรรยากาศและหน่วยงานในอาณาเขตของหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางอื่น ๆ
วางแผนและดำเนินมาตรการในการดักจับ ใช้ประโยชน์ ลดการปล่อยสารอันตราย (มลพิษ) ในอากาศ ลดหรือกำจัดการปล่อยดังกล่าว
ปฏิบัติตามกฎการทำงานของโครงสร้างและอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดและควบคุมการปล่อยสารอันตราย (มลพิษ) สู่อากาศ ฯลฯ
กฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับของเสียจากการผลิตและการบริโภค" ยังมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับการออกแบบ การก่อสร้าง การสร้างใหม่ การอนุรักษ์ และการชำระบัญชีขององค์กร อาคาร โครงสร้าง โครงสร้าง และวัตถุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ครอบคลุม ดังนั้นเมื่อออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยตลอดจนสถานประกอบการอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ในระหว่างการดำเนินงานที่มีการสร้างของเสียจำเป็นต้องจัดเตรียมสถานที่ (ไซต์) สำหรับการรวบรวมของเสียดังกล่าวตามกฎที่กำหนดไว้ กฎระเบียบและข้อกำหนดในด้านการจัดการของเสีย ฯลฯ
กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ตรวจสอบของรัฐในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในการระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ของนิติบุคคลและบุคคลหากพวกเขาฝ่าฝืนกฎหมายในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (มาตรา 66 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม")
ตามศิลปะ มาตรา 56 ของกฎหมายฉบับสมบูรณ์ ในกรณีที่มีการละเมิดที่กำหนดไว้ในบทนั้น ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม VII กิจกรรมที่ละเมิดอาจถูกจำกัด ระงับ หรือยุติในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย ความต้องการในการจำกัด ระงับ หรือยุติกิจกรรมของนิติบุคคลและบุคคลที่ดำเนินการโดยละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาโดยศาลหรือศาลอนุญาโตตุลาการ (มาตรา 80)
กฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" ยังมีข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการวางการออกแบบการก่อสร้างการสร้างใหม่การว่าจ้างและการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงาน ในระหว่างการวางตำแหน่ง การออกแบบ การก่อสร้าง การสร้างใหม่ การว่าจ้าง การดำเนินการและการรื้อถอนสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารและการป้องกัน อาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร ในการวางตำแหน่ง การออกแบบ การก่อสร้าง การฟื้นฟูการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบท ฯลฯ
ผู้บัญญัติกฎหมายยังแนะนำแนวคิดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งเพื่อระบุวิเคราะห์และคำนึงถึงผลที่ตามมาทั้งทางตรงและทางอ้อมและผลกระทบอื่น ๆ ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่วางแผนไว้และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้หรือ ความเป็นไปไม่ได้ในการดำเนินการ (มาตรา 1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง " เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม")
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ได้รับการจดทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียภายใต้ข้อบังคับ N 2302 ในการประเมินผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่วางแผนไว้และกิจกรรมอื่น ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งได้รับอนุมัติโดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ รัสเซียลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 N 372
ตามระเบียบนี้ การประเมินผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่วางแผนไว้และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อไปนี้จะเรียกว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) เป็นกระบวนการที่เอื้อต่อการนำการตัดสินใจด้านการจัดการที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการดำเนินการตามแผนทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ โดยการระบุผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน การพัฒนามาตรการเพื่อลดและป้องกันผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบของกิจกรรมนี้ต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแผนและกิจกรรมอื่น ๆ เอกสารสนับสนุนซึ่งอยู่ภายใต้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 23 พฤศจิกายน 1995 N 174-FZ "ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"
ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีดังนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและขนาดของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมที่วางแผนไว้ ทางเลือกในการดำเนินการ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผลกระทบอื่น ๆ ของผลกระทบนี้ และความสำคัญของกิจกรรม ความเป็นไปได้ในการลดผลกระทบ
การระบุและคำนึงถึงความชอบสาธารณะเมื่อลูกค้าตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่วางแผนไว้
การตัดสินใจของลูกค้าเพื่อกำหนดทางเลือกอื่นในการดำเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ (รวมถึงที่ตั้งของโรงงาน การเลือกเทคโนโลยี ฯลฯ) หรือการละทิ้งกิจกรรม โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารการประเมินผลกระทบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสำหรับกิจกรรมนี้ที่ส่งมาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้ในกระบวนการตัดสินใจด้านการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
เมื่อดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องดำเนินการจากอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นของกิจกรรมใด ๆ (หลักการสันนิษฐานถึงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่วางแผนไว้หรือกิจกรรมอื่น ๆ )
ลูกค้าของงานเหล่านี้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารสำหรับกิจกรรมที่วางแผนไว้ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับกิจกรรมประเภทนี้และส่งเอกสารสำหรับกิจกรรมที่วางแผนไว้สำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้ปฏิบัติงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลูกค้าหรือบุคคล (กฎหมาย) ที่ลูกค้าให้สิทธิ์ดำเนินงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
การดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นในทุกขั้นตอนของการจัดทำเอกสารที่แสดงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ก่อนที่จะส่งไปยังการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐ (หลักการของการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐที่บังคับ)
ผู้บัญญัติกฎหมายกำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์แต่ละรายการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการจัดวาง การออกแบบ การก่อสร้าง การสร้างใหม่ การทดสอบการใช้งาน และการดำเนินงานของวัตถุ ในบรรดาวัตถุดังกล่าวควรสังเกตสิ่งต่อไปนี้:
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงาน
สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารและการป้องกัน อาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการเกษตร
ระบบการถมทะเลและโครงสร้างไฮดรอลิก
รถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ
สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตน้ำมันและก๊าซ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแปรรูป การขนส่ง การจัดเก็บ และการขายน้ำมัน ก๊าซ และผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
สารเคมีที่อาจเป็นอันตราย
สารกัมมันตภาพรังสีและวัสดุนิวเคลียร์
สารเคมีในการเกษตรและการป่าไม้
ของเสียจากการผลิตและการบริโภค
โซนป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ข้อกำหนดแยกกันถูกเน้นในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการวาง การออกแบบ การก่อสร้าง การสร้างใหม่ของการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบท การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบทางชีวภาพเชิงลบ การปกป้องชั้นโอโซนของบรรยากาศ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบทางกายภาพเชิงลบ เช่น ตลอดจนในระหว่างการแปรรูปและการโอนทรัพย์สินเป็นของชาติ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ที่จริงแล้ว การดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรวมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ในบรรดาการดำเนินการทางกฎหมายด้านกฎระเบียบที่ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะและการใช้วัตถุทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ควรกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้: ประมวลกฎหมายที่ดินของสหพันธรัฐรัสเซีย, ประมวลกฎหมายผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย, กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 10 มกราคม 2545 หมายเลข 7-FZ “เรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม”; กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 26 มีนาคม 2546 N 35-FZ "เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า"; กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 20 มิถุนายน 2539 N 81-FZ "ในกฎระเบียบของรัฐในด้านการขุดและการใช้ถ่านหินเกี่ยวกับคุณสมบัติของการคุ้มครองทางสังคมของพนักงานขององค์กรอุตสาหกรรมถ่านหิน"; กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 3 เมษายน 2539 N 28-FZ "เรื่องการประหยัดพลังงาน"; กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 22 มีนาคม 2546 N 34-FZ“ เรื่องการห้ามการผลิตและการหมุนเวียนน้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่วในสหพันธรัฐรัสเซีย”; กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 31 มีนาคม 2542 N 69-FZ "การจัดหาก๊าซในสหพันธรัฐรัสเซีย"; กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 21 พฤศจิกายน 2538 N 170-FZ "การใช้พลังงานปรมาณู"; กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 21 กรกฎาคม 1997 N 116-FZ "เกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมของโรงงานผลิตที่เป็นอันตราย"; กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 21 กรกฎาคม 1997 N 117-FZ "เกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงสร้างไฮดรอลิก"; กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 10 มกราคม 2539 N 4-FZ "การบุกเบิกที่ดิน"; กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538 N 174-FZ “ ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม”; กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 30 มีนาคม 2542 N 52-FZ "เรื่องสวัสดิการด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาของประชากร" และอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง
ดังนั้นตามมาตรา. กฎหมายของรัฐบาลกลางมาตรา 40 เรื่อง "การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" ควบคุมข้อกำหนดเฉพาะในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการจัดวาง การออกแบบ การก่อสร้าง การสร้างใหม่ การว่าจ้าง และการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงาน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของศิลปะแล้ว จำเป็นต้องมีมาตรการต่อไปนี้ตามมาตรา 34-39: จัดให้มีวิธีการป้องกันการปล่อยและการปล่อยมลพิษที่มีประสิทธิภาพสูงการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการกำจัดของเสียจากการผลิตอย่างปลอดภัย - ในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ต้องคำนึงถึงความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่แท้จริงของภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและลักษณะของภูมิประเทศ - สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ต้องใช้มาตรการเพื่อรักษาแหล่งน้ำ พื้นที่ระบายน้ำ ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ที่ดิน ดิน ป่าไม้และพืชพรรณอื่น ๆ ความหลากหลายทางชีวภาพ รับประกันการทำงานที่ยั่งยืนของระบบนิเวศทางธรรมชาติ อนุรักษ์ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ พื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ และ ยังใช้มาตรการในการกำจัดไม้และชั้นดินที่อุดมสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมในระหว่างการล้างและน้ำท่วมเตียงอ่างเก็บน้ำและมาตรการที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงเชิงลบในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรักษาระบอบการปกครองของน้ำโดยจัดให้มีเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการทำซ้ำทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ
พลังงานโดยรวมเป็นพื้นที่หนึ่งของเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทรัพยากรพลังงาน การผลิต การเปลี่ยนแปลง การส่งผ่าน การอนุรักษ์ (รวมถึงการออม) และการใช้พลังงานประเภทต่างๆ (Gimadeev M.M. , Shchepovskikh A.I. พจนานุกรมสารานุกรมเชิงนิเวศน์ คาซาน: ธรรมชาติ, 2000 . หน้า 462).
ในบรรดากลุ่มอาคารเชื้อเพลิงและพลังงานเราสามารถแยกแยะได้: กลุ่มน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานไฟฟ้า
ตามมาตรา. 89 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินของสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ดินพลังงานเป็นที่ดินที่ใช้หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรและ (หรือ) การดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานและสิทธิที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมในความสัมพันธ์ทางที่ดินในบริเวณที่จัดไว้ให้ สำหรับตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจถึงกิจกรรมขององค์กรและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานอาจมีการจัดหาที่ดินสำหรับ:
1) การจัดวางโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การติดตั้งนิวเคลียร์ สถานที่จัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์และสารกัมมันตรังสี สถานที่จัดเก็บขยะกัมมันตภาพรังสี สถานีระบายความร้อนและโรงไฟฟ้าอื่น ๆ โครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ
2) การจัดวางสายไฟเหนือศีรษะ โครงสร้างภาคพื้นดินของสายไฟเคเบิล สถานีไฟฟ้าย่อย จุดจำหน่าย โครงสร้างอื่นๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงาน
เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมขององค์กรและการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานสามารถจัดตั้งโซนความปลอดภัยของเครือข่ายไฟฟ้าได้
เนื่องจากไม่เพียง แต่ทรัพยากรที่ดินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแหล่งน้ำเพื่อจุดประสงค์ด้านพลังงานด้วยจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของประมวลกฎหมายน้ำของสหพันธรัฐรัสเซีย
ผู้ใช้น้ำที่ใช้แหล่งน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและพลังงานจำเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อลดการดึงน้ำและการสูญเสียน้ำ ป้องกันมลพิษ การอุดตัน และการหมดสิ้นของแหล่งน้ำ และยังรับประกันการรักษาอุณหภูมิของแหล่งน้ำ รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียและหน่วยงานบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียในกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ รวมถึงในกรณีที่เกินขีดจำกัดการใช้น้ำที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการใช้น้ำ สิทธิในการ จำกัด ระงับหรือห้ามการใช้แหล่งน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและพลังงานตามข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษสำหรับการจัดการการใช้และการคุ้มครองกองทุนน้ำตามข้อกำหนดของประมวลกฎหมายน้ำของสหพันธรัฐรัสเซีย แหล่งน้ำบาดาลสามารถนำมาใช้ในลักษณะที่กำหนดสำหรับอุตสาหกรรมและพลังงานตามข้อกำหนดสำหรับการใช้อย่างมีเหตุผลและการป้องกันน้ำบาดาล แหล่งน้ำบาดาลที่เหมาะสมสำหรับการจัดหาน้ำดื่มยังสามารถนำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมและพลังงานได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้แหล่งน้ำเพื่อการดื่มและการจัดหาน้ำภายในประเทศ เหตุผลในการใช้สิทธินี้มีดังนี้: ในดินแดนที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดินที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์อื่น ๆ และมีน้ำใต้ดินสำรองเพียงพอที่เหมาะสมสำหรับการจัดหาน้ำดื่ม เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของ สหพันธรัฐรัสเซียในข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษในการจัดการการใช้และการคุ้มครองกองทุนน้ำและหน่วยงานของรัฐในการจัดการการใช้และการป้องกันดินใต้ผิวดินอาจอนุญาตให้ใช้น้ำเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะไม่ ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มและน้ำประปาในประเทศ (มาตรา 137, 133 แห่งประมวลกฎหมายน้ำของสหพันธรัฐรัสเซีย)
เป็นตัวอย่างของกฎระเบียบทางกฎหมายของความสัมพันธ์ในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระหว่างการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานศิลปะ มาตรา 28 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "การจัดหาก๊าซในสหพันธรัฐรัสเซีย" ดังนั้นองค์กรที่เป็นเจ้าของระบบจ่ายก๊าซหรือองค์กรปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตหลังจากเสร็จสิ้นงานตามแผนบนที่ดินที่โอนไปยังองค์กรดังกล่าวแล้วจะต้อง:
1) เรียกคืนที่ดินและโอนให้แก่เจ้าของที่ดิน ผู้ใช้ที่ดิน หรือผู้เช่าตามการกระทำในลักษณะที่กำหนด
2) เมื่อระบบจ่ายก๊าซตั้งอยู่ในป่าไม้ องค์กรที่รับผิดชอบระบบจ่ายก๊าซจะต้องรักษาโซนความปลอดภัยของระบบจ่ายก๊าซให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากอัคคีภัย
3) ดำเนินงานตามแผนตัดต้นไม้ (พุ่มไม้) ในเขตรักษาความปลอดภัยของระบบจ่ายก๊าซและนอกเขตดังกล่าวในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายป่าไม้
4) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติองค์กรที่เป็นเจ้าของระบบดังกล่าวหรือองค์กรปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรนั้นมีสิทธิ์ในการส่งมอบกองกำลังที่จำเป็นโดยไม่มีอุปสรรคและหมายถึงสถานที่เกิดเหตุภัยพิบัติและเป็น จำเป็นต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าของที่ดินโดยสมบูรณ์ซึ่งกองกำลังที่จำเป็นถูกส่งผ่านอาณาเขตและเงินทุน
5) ขอบเขตของโซนความปลอดภัยของระบบจ่ายก๊าซถูกกำหนดบนพื้นฐานของรหัสอาคารและข้อบังคับกฎสำหรับการป้องกันท่อหลักและเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติในลักษณะที่กำหนด
โซนความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกระบบจ่ายก๊าซเป็นดินแดนที่มีเงื่อนไขการใช้งานพิเศษซึ่งจัดตั้งขึ้นในลักษณะที่กำหนดโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียตลอดเส้นทางท่อส่งก๊าซและรอบ ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ของระบบจ่ายก๊าซนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นปกติ สภาพการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
เมื่อค้นหา ออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบการใช้งาน และดำเนินการติดตั้งนิวเคลียร์ รวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สภาพแวดล้อมจะต้องได้รับการปกป้องจากผลกระทบของรังสีของการติดตั้งดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินการตามกระบวนการทางเทคโนโลยี ข้อกำหนดของ หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกำกับดูแลและควบคุมของรัฐในด้านการประกันความปลอดภัยของรังสีและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณูของรัฐต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยของรังสีที่สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและ ประชากรตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและหลักการและบรรทัดฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ การฝึกอบรมและการบำรุงรักษาจะต้องได้รับคุณสมบัติของพนักงานติดตั้งนิวเคลียร์
การวางตำแหน่งการติดตั้งนิวเคลียร์รวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะดำเนินการหากการออกแบบและวัสดุสนับสนุนอื่น ๆ มีข้อสรุปเชิงบวกจากการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐและการตรวจสอบอื่น ๆ ของรัฐที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและยืนยันความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและรังสีของ การติดตั้งนิวเคลียร์ โครงการสำหรับติดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะต้องมีแนวทางแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าจะเลิกใช้งานอย่างปลอดภัย
การติดตั้งนิวเคลียร์ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการใช้พลังงานปรมาณู" คือโครงสร้างและคอมเพล็กซ์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เรือและเรือทางน้ำอื่น ๆ อวกาศและเครื่องบิน ยานพาหนะอื่น ๆ และวิธีการขนส่ง โครงสร้างและคอมเพล็กซ์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม เชิงทดลองและวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกทดสอบนิวเคลียร์แบบวิกฤตและกึ่งวิกฤต โครงสร้าง คอมเพล็กซ์ พื้นที่ทดสอบ สถานที่ติดตั้ง และอุปกรณ์ที่มีประจุนิวเคลียร์เพื่อจุดประสงค์ทางสันติ โครงสร้างอื่นๆ อาคารเชิงซ้อน การติดตั้งที่มีวัสดุนิวเคลียร์สำหรับการผลิต การใช้ การแปรรูป การขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์
เพื่อป้องกันผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ห้ามการผลิตและการหมุนเวียนน้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่วในสหพันธรัฐรัสเซียตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546
ความสนใจของผู้บัญญัติกฎหมายยังได้รับการจ่ายให้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนที่ดินของการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบทในแง่ของข้อกำหนดสำหรับการจัดวาง การออกแบบ การก่อสร้าง และการสร้างใหม่ของการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบท ดังนั้น เมื่อค้นหา ออกแบบ ก่อสร้าง สร้างการตั้งถิ่นฐานในเมืองและชนบทขึ้นใหม่ ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับชีวิตมนุษย์ตลอดจนถิ่นที่อยู่ของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และการทำงานที่ยั่งยืนของระบบนิเวศทางธรรมชาติจะต้อง จะถูกสังเกต
อาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะต้องอยู่ในตำแหน่งโดยคำนึงถึงข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัย และข้อกำหนดการวางผังเมือง
มาตรการที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การทำความสะอาดสุขาภิบาล การทำให้เป็นกลาง และการกำจัดของเสียจากการผลิตและการบริโภคอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับการปล่อยและการปล่อยสารและจุลินทรีย์ที่อนุญาต การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การถมที่ดิน การจัดสวน และมาตรการอื่น ๆ สร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบท จึงมีการสร้างเขตป้องกันและความปลอดภัย รวมถึงเขตป้องกันสุขาภิบาล พื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียว รวมถึงพื้นที่สวนป่า และเขตป้องกันและความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ถูกถอนออกจากการใช้ทางเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นโดยมีระบอบการปกครองที่จำกัด การจัดการสิ่งแวดล้อม.
ตามกฎหมายที่ดิน โซนสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเขตชานเมือง (ที่ดินที่ตั้งอยู่นอกขอบเขตของการตั้งถิ่นฐานในเมือง ซึ่งประกอบขึ้นเป็นอาณาเขตทางสังคม ธรรมชาติ และเศรษฐกิจเดียวกับเมือง และไม่รวมอยู่ในดินแดนของการตั้งถิ่นฐานอื่น) ซึ่งทำหน้าที่ด้านสุขอนามัย สุขอนามัย สุขอนามัย และการพักผ่อนหย่อนใจ และภายในขอบเขตที่ห้ามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบด้านลบ (เป็นอันตราย) ต่อสิ่งแวดล้อม
แม้ว่าจะใช้มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมรองก็ยังเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การถมที่ดินในตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้ว นั่นก็คือ ที่ดิน การถมที่ดินเป็นการปรับปรุงที่ดินครั้งใหญ่โดยดำเนินมาตรการทางไฮดรอลิก วัฒนธรรม เคมี การป้องกันการกัดเซาะ วนเกษตร เทคนิคการเกษตร และมาตรการการบุกเบิกอื่นๆ การบุกเบิกที่ดินมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของมาตรการบุกเบิก: การบุกเบิกด้วยพลังน้ำ (ประกอบด้วยการดำเนินการชุดของมาตรการการบุกเบิกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงอย่างรุนแรงของหนองน้ำ เปียกมากเกินไป แห้งแล้ง กัดเซาะ ถูกชะล้างออกไป และที่ดินอื่น ๆ สภาพซึ่งขึ้นอยู่กับอิทธิพลของน้ำ) การบุกเบิกวนเกษตร (ประกอบด้วยการดำเนินการชุดของมาตรการการบุกเบิกเพื่อให้แน่ใจว่าการปรับปรุงที่ดินอย่างรุนแรงผ่านการใช้การป้องกันดิน การควบคุมน้ำ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของสวนป่าคุ้มครอง) การบุกเบิกทางวัฒนธรรมและทางเทคนิค (การแผ้วถางที่ดินจากไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก ฮัมม็อก ตอไม้และตะไคร่น้ำ จากหินและวัตถุอื่น ๆ ฯลฯ) การบุกเบิกด้วยสารเคมี (มาตรการปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน) (มาตรา 1-9 ของ กฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการบุกเบิกที่ดิน")
ขณะเดียวกัน มาตรการเหล่านี้จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเพื่อให้เกิดความสมดุลของน้ำและการใช้น้ำอย่างประหยัด การคุ้มครองที่ดิน ดิน ป่าไม้ และพืชพรรณ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ตลอดจนการป้องกันผลกระทบด้านลบอื่น ๆ สภาพแวดล้อมเมื่อดำเนินมาตรการฟื้นฟู การถมที่ดินไม่ควรนำไปสู่การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมหรือขัดขวางการทำงานที่ยั่งยืนของระบบนิเวศทางธรรมชาติ (มาตรา 43 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม")
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นเมื่อวาง ออกแบบ ก่อสร้าง สร้างใหม่ ทดสอบการใช้งาน และใช้งานระบบบุกเบิกและโครงสร้างไฮดรอลิกที่แยกจากกัน ระบบการถมทะเลเป็นระบบที่ซับซ้อนของโครงสร้างและอุปกรณ์ไฮดรอลิกและแบบอื่นๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน (คลอง ท่อเก็บน้ำ ท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน เขื่อน สถานีสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ โครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ บนที่ดินถมทะเล) รับรองว่าจะสร้างน้ำ อากาศ ความร้อนที่เหมาะสมที่สุด และดินที่มีธาตุอาหารบนที่ดินที่ถูกถมทะเล (มาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เรื่องการถมที่ดิน") โครงสร้างไฮดรอลิก ได้แก่ เขื่อน อาคารสถานีไฟฟ้าพลังน้ำ โครงสร้างระบายน้ำ การระบายน้ำ และทางระบายน้ำ อุโมงค์ คลอง สถานีสูบน้ำ ระบบล็อคการขนส่ง ลิฟต์เรือ โครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการทำลายตลิ่งอ่างเก็บน้ำ ตลิ่งและก้นแม่น้ำ โครงสร้าง (เขื่อน) ที่ปิดล้อมสถานที่จัดเก็บขยะเหลวจากองค์กรอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อุปกรณ์ป้องกันการพังทลายของคลองตลอดจนโครงสร้างอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้แหล่งน้ำและป้องกันผลกระทบที่เป็นอันตรายของน้ำและของเสียที่เป็นของเหลว (มาตรา 3 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงสร้างไฮดรอลิก") โครงสร้างไฮดรอลิกที่แยกจากกันคือโครงสร้างทางวิศวกรรมและอุปกรณ์ที่ไม่รวมอยู่ในระบบการถมน้ำ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุม การยก การจ่ายน้ำ การจ่ายน้ำให้กับผู้บริโภค การระบายน้ำโดยใช้ระบบการถมน้ำ การป้องกันดินจากการกัดเซาะของน้ำ การป้องกันโคลนไหล และการป้องกันดินถล่ม (มาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการบุกเบิกที่ดิน")
ข้อห้ามที่สำคัญในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ :
1) การผลิตและการไหลเวียนของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายรวมถึงสารกัมมันตรังสีสารอื่น ๆ และจุลินทรีย์ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่ต้องทำการศึกษาทางพิษวิทยาสุขอนามัยและพิษวิทยาที่จำเป็นของสารเหล่านี้กำหนดขั้นตอนในการจัดการกับสารเหล่านี้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสถานะ การลงทะเบียนสารเหล่านี้ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย (มาตรา 47 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม");
2) การนำเข้ากากกัมมันตภาพรังสีและวัสดุนิวเคลียร์จากต่างประเทศไปยังสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บหรือกำจัดรวมถึงน้ำท่วมการส่งกากกัมมันตภาพรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ออกสู่อวกาศเพื่อกำจัดยกเว้นในกรณีที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" (มาตรา 48 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม");
3) การใช้สารเคมีพิษที่ไม่สลายตัว (มาตรา 49 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม");
4) การผลิตการเพาะพันธุ์และการใช้พืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ลักษณะของระบบนิเวศทางธรรมชาติเช่นเดียวกับที่สร้างขึ้นเทียมโดยไม่มีการพัฒนามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นข้อสรุปเชิงบวกของการประเมินสิ่งแวดล้อมของรัฐ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ดำเนินการจัดการของรัฐในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ตามความสามารถและกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
5) ของเสียจากการผลิตและการบริโภค รวมถึงของเสียกัมมันตภาพรังสี ลงสู่ผิวน้ำและแหล่งน้ำใต้ดิน ลงสู่พื้นที่ระบายน้ำ ลงดินใต้ผิวดิน และลงสู่ดิน
6) การวางของเสียอันตรายและกากกัมมันตภาพรังสีในพื้นที่ติดกับชุมชนเมืองและชนบท ในสวนป่า รีสอร์ท พื้นที่ทางการแพทย์และสันทนาการ บนเส้นทางอพยพของสัตว์ ใกล้บริเวณวางไข่ และในสถานที่อื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทางธรรมชาติ และสุขภาพของมนุษย์
7) การฝังของเสียอันตรายและของเสียกัมมันตภาพรังสีในพื้นที่ระบายน้ำของแหล่งน้ำใต้ดินที่ใช้เป็นแหล่งน้ำประปาเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัลนีโอโลจิคัลสำหรับการสกัดทรัพยากรแร่อันมีค่า (มาตรา 51 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม")
เกณฑ์ในการจำแนกของเสียอันตรายเป็นประเภทอันตรายได้รับการอนุมัติโดยคำสั่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544 N 511 “ ในการอนุมัติเกณฑ์การจำแนกของเสียอันตรายเป็นประเภทอันตรายสำหรับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ” ซึ่งมีแสดงไว้อย่างชัดเจนในตาราง
8) เกินมาตรฐานสำหรับผลกระทบทางกายภาพที่อนุญาต (มาตรา 55 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม")
2.1.1. การจัดทำเอกสารสำหรับการจัดหาที่ดินดำเนินการตาม "ข้อบังคับเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นและการพิจารณาคำขอสำหรับการจัดหาที่ดิน" ที่บังคับใช้ใน RSFSR (1974) ต่อหน้าเอกสารโครงการที่ตกลงและอนุมัติ . เอกสารจะต้องรวมถึงโครงการสำหรับการถมที่ดินที่ได้รับการจัดสรรชั่วคราว
2.1.2. ห้ามมิให้เริ่มงานหรือใช้ที่ดินที่นำเสนอในลักษณะอื่นจนกว่าหน่วยงานจัดการที่ดินในพื้นที่จะกำหนดขอบเขตของแปลงนี้ตามประเภท (ที่ตั้ง) และออกเอกสารรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน
ตามมาตรา. 50 ของ "กฎหมายพื้นฐานที่ดินของสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐสหภาพ" บุคคลที่มีความผิดในการยึดครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดทางอาญาหรือทางปกครอง
2.1.3. ขนาดของการจัดสรรที่ดินถูกกำหนดตาม "บรรทัดฐานสำหรับการจัดสรรที่ดินสำหรับทางหลวง", SN 467-74
องค์ประกอบของการจัดสรรแบบไม่มีกำหนดตาม SN 467-74 ควรมีแถบรวมถึงความกว้างของคันดินหรือการขุดค้นตามขอบของทางลาด คูน้ำ คูน้ำหลังห้องจัดเลี้ยงและห้องจัดเลี้ยง แถบนิรภัยกว้าง 1 เมตรจากขอบ ทางลาดของคันดิน การขุดค้น หรือคูระบายน้ำ พื้นที่สำรองด้านข้าง หากเป็นองค์ประกอบโครงสร้างถาวรของระดับล่าง
ในกรณีของการออกแบบส่วนบุคคล (เนื่องจาก SNiP) โครงการจะกำหนดความกว้างของสิทธิ์ตลอดทาง
การรวมไว้ในโครงการสำหรับการก่อสร้างเขื่อนจากเขตสงวนด้านข้างบนพื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่ระบายน้ำ ที่ดินทำกิน พื้นที่ครอบครองโดยพืชผลไม้ยืนต้นและไร่องุ่น ตาม SN 467-74 ได้รับอนุญาตเป็นข้อยกเว้นโดยมีการจัดสรรในระยะสั้น ( เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี) และเมื่อเสร็จสิ้นการขุดค้นในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานในการเกษตรหรือการป่าไม้
การจัดสรรที่ดินสำหรับปลูกป่าป้องกันหิมะ รั้วป้องกันหิมะถาวร รวมถึงโครงสร้างป้องกันหุบเหว ดินถล่ม ดินถล่ม หิมะถล่ม ดินถล่ม ฯลฯ ดำเนินการตามโครงการที่ดำเนินการตามกฎของ SNiP 2.05.02-85 “ทางหลวง มาตรฐานการออกแบบ"
บนเครือข่ายถนนที่มีอยู่ ป่าคุ้มครองหิมะถูกจัดเรียงตาม "คำแนะนำสำหรับการสำรวจและการออกแบบแถบกักหิมะตามทางหลวง" ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐสหภาพโซเวียตและสำนักงานป่าไม้แห่งรัฐของสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2524
2.1.4. พื้นที่ที่ดินที่จัดไว้เพื่อใช้ชั่วคราวในการวางดินจากชั้นดินที่อุดมสมบูรณ์และสำหรับยานพาหนะที่ดำเนินการกำจัดออกตาม SN 467-74 แสดงไว้ในตารางที่ 1
ค่าที่กำหนดเป็นค่าเฉลี่ยและสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยมีเหตุผลที่เหมาะสม
การจัดสรรที่ดินที่จัดไว้เพื่อใช้ชั่วคราวสำหรับความต้องการในการก่อสร้างอื่น ๆ ควรจัดทำอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมบนพื้นฐานของข้อมูลจากโครงการมาตรฐานหรือแต่ละโครงการ
ตารางที่ 1
|
พื้นที่จัดสรรชั่วคราว ฮ่า/กม |
|||
|
บนพื้นที่เกษตรกรรม |
บนที่ดินที่ไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม |
||
2. 1.5. ตามข้อบังคับปัจจุบันเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดินของรัฐ กฎสำหรับการใช้และการคุ้มครองที่ดินได้รับการกำหนดโดยหน่วยงานการใช้ที่ดินและการจัดการที่ดิน กฎและข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้สำหรับองค์กร องค์กร และสถาบันทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงความเกี่ยวข้องของแผนก
ฝ่ายบริการจัดการที่ดินได้รับความไว้วางใจให้ติดตามการปฏิบัติตามกฎการใช้ที่ดินที่กำหนดไว้ การใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการกัดเซาะและมาตรการป้องกันอื่น ๆ
2.1. 6. ตามพระราชกฤษฎีกาของรัฐสภาสูงสุดของสหภาพโซเวียตแห่ง SSR เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2513 "ความรับผิดทางการบริหารสำหรับการละเมิดกฎหมายที่ดิน" เจ้าหน้าที่จะต้องเสียค่าปรับสูงถึง 100 รูเบิลซึ่งกำหนดทางการบริหารสำหรับความเสียหาย ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่ดินอื่น ๆ มลภาวะจากการผลิตและของเสียและสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ การจัดการที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ความล้มเหลวในการดำเนินมาตรการบังคับเพื่อปรับปรุงที่ดินและปกป้องดินจากลม การพังทลายของน้ำ และกระบวนการอื่น ๆ ที่ทำให้สภาพดินแย่ลง การใช้ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น การคืนที่ดินที่ถูกครอบครองชั่วคราวก่อนเวลาอันควรและการละเมิดอื่น ๆ
36. ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ
ข้อกำหนดทั่วไปในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการดำเนินกิจการขององค์กรได้กำหนดไว้ในบทที่ 8 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" กฎหมายกำหนดว่าการดำเนินงานขององค์กรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบเชิงลบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมนั้นดำเนินการตามข้อกำหนดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเวลาเดียวกัน ควรใช้มาตรการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม การใช้อย่างมีเหตุผล และการทำซ้ำทรัพยากรธรรมชาติ และรับประกันความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" นิติบุคคลและบุคคลที่ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเทคโนโลยีและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและมีหน้าที่ต้องให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามการใช้งาน วิธีการทางเทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับการวางตัวเป็นกลางและการกำจัดของเสียจากการผลิตและการบริโภคอย่างปลอดภัย การวางตัวเป็นกลางของการปล่อยและการปล่อยมลพิษตลอดจนเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอื่น ๆ ที่มีอยู่ซึ่งรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
สำหรับการละเมิดกฎหมายในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะมีการจัดเตรียมทรัพย์สินทางวินัยการบริหารและทางอาญา- การกำหนดค่าปรับทางปกครองสำหรับผู้ที่กระทำความผิดต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการยกเว้นจากการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจะดำเนินการโดยสมัครใจหรือตามคำตัดสินของศาล จำนวนความเสียหายจะพิจารณาจากต้นทุนจริงในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกรบกวน โดยคำนึงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกำไรที่สูญเสียไป ตลอดจนตามโครงการฟื้นฟูและงานบูรณะอื่นๆ การเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจดำเนินการได้ภายในยี่สิบปี
การละเมิดข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมยังทำให้เกิดการระงับหรือยุติการดำเนินงานขององค์กรด้วย การปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อจำกัดหรือยุติการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจเมื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นขึ้นอยู่กับหัวหน้าขององค์กรและ (หรือ) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเขา สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ การสร้างบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีการแต่งตั้งวิศวกรด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (นักนิเวศวิทยา) ขององค์กร
ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองอากาศในบรรยากาศ" เมื่อใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศนั้นไม่เกินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล และสุขอนามัยเช่นกัน ตามมาตรฐานและข้อบังคับการก่อสร้าง นิติบุคคลที่มีแหล่งปล่อยสารอันตรายออกสู่อากาศคงที่จะต้อง:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการการปล่อยสารอันตรายสู่อากาศและการพัฒนาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อนุญาตสูงสุด
แนะนำเทคโนโลยีขยะต่ำและไม่ขยะเพื่อลดระดับมลพิษทางอากาศ
วางแผนและดำเนินกิจกรรมการจับ การรีไซเคิล การทำให้เป็นกลางของการปล่อยสารอันตรายสู่อากาศ การลดหรือกำจัดการปล่อยดังกล่าว
ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและกำจัดการปล่อยสารอันตรายออกสู่อากาศในบรรยากาศในกรณีฉุกเฉินตลอดจนกำจัดผลที่ตามมาของมลพิษ
เก็บบันทึกการปล่อยสารอันตรายสู่อากาศในชั้นบรรยากาศและแหล่งที่มา ดำเนินการควบคุมการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับการปล่อยสารอันตรายสู่อากาศในชั้นบรรยากาศ
ปฏิบัติตามกฎการทำงานของโครงสร้างและอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดและควบคุมการปล่อยสารอันตรายสู่อากาศ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับระบอบการปกครองของเขตคุ้มครองสุขาภิบาลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่ออากาศในชั้นบรรยากาศ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำจัดของเสียที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศในบรรยากาศอย่างทันท่วงทีจากอาณาเขตที่เกี่ยวข้องของสถานที่ทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ไปยังสถานที่จัดเก็บเฉพาะหรือสถานที่ฝังศพสำหรับของเสียดังกล่าว เช่นเดียวกับสิ่งอำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ใช้ของเสียดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ:
ส่งข้อมูลการปล่อยก๊าซฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งอาจคุกคามหรือคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และ (หรือ) สิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมของรัฐทันที
เมื่อดำเนินการทางเศรษฐกิจและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ห้าม:
ปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดและไม่เป็นกลางลงสู่แหล่งน้ำตามมาตรฐานที่กำหนด
ดึงน้ำออกจากแหล่งน้ำซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพของพวกเขา
ปล่อยน้ำเสียที่มีสารซึ่งไม่ได้กำหนดความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาตหรือมีเชื้อโรคของโรคติดเชื้อ
จากข้อ 34 ถึงข้อ 53 ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ข้อกำหนดพื้นฐานในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมื่อวางอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมื่อออกแบบอาคาร โครงสร้าง โครงสร้าง และวัตถุอื่น ๆ
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและการสร้างอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมื่อทำการทดสอบอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระหว่างการดำเนินงานและการรื้อถอนอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระหว่างการจัดวาง การออกแบบ การก่อสร้าง การสร้างใหม่ การว่าจ้าง การดำเนินการ และการเลิกใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารและการป้องกัน อาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระหว่างการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเกษตร
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการถมที่ดิน การวาง การออกแบบ การก่อสร้าง การบูรณะใหม่ การทดสอบการใช้งาน และการดำเนินงานของระบบการถมทะเล และโครงสร้างไฮดรอลิกที่แยกจากกัน
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระหว่างการจัดวาง การออกแบบ การก่อสร้าง การสร้างใหม่ของการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบท
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการผลิตและการทำงานของรถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการจัดวาง การออกแบบ การก่อสร้าง การสร้างใหม่ การว่าจ้างและการดำเนินงานของโรงงานผลิตน้ำมันและก๊าซ โรงงานแปรรูป การขนส่ง การจัดเก็บ และการขายน้ำมัน ก๊าซ และผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการผลิต การจัดการ และการกำจัดสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย รวมถึงสารกัมมันตภาพรังสี สารอื่นๆ และจุลินทรีย์
ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้สารกัมมันตภาพรังสีและวัสดุนิวเคลียร์
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้สารเคมีในการเกษตรและการป่าไม้
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างมีไว้เพื่อในขั้นตอนของการพัฒนาโครงการองค์กรการก่อสร้าง (COP) จากนั้นตามแบบการทำงานในขั้นตอนของโครงการดำเนินงาน (PPR) ตาม SNiP 3.01.01 -85 “องค์กรการผลิตการก่อสร้าง” ข้อกำหนดหลักที่รวมอยู่ในโครงการเหล่านี้คือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ภูมิทัศน์ ดินปกคลุม ต้นไม้และพุ่มไม้ในบริเวณที่จะสร้างวัตถุต่างๆ และจะมีการวางการสื่อสารและถนน
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างกระบวนการก่อสร้างและในขั้นตอนการเตรียมงานได้รับการควบคุมโดยพระราชบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมหลายประการโดยเฉพาะ:
ประมวลกฎหมายป่าไม้ของสหพันธรัฐรัสเซีย, ประมวลกฎหมายที่ดินของสหพันธรัฐรัสเซีย, ประมวลกฎหมายน้ำของสหพันธรัฐรัสเซีย, ประมวลกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย "ความผิดด้านการบริหาร", SNiP 3.01.01-85 "องค์กรการผลิตการก่อสร้าง"
มาตรา 37 ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและการสร้างอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ
1. การก่อสร้างและการสร้างใหม่อาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะต้องดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
2. ห้ามก่อสร้างและบูรณะอาคาร โครงสร้าง โครงสร้าง และวัตถุอื่น ๆ ก่อนการอนุมัติโครงการและจนกว่าจะมีการกำหนดขอบเขตของที่ดินบนพื้นดินตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในโครงการที่ได้รับอนุมัติจนเกิดความเสียหายต่อข้อกำหนดในสนาม ของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
3. เมื่อดำเนินการก่อสร้างและสร้างใหม่อาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะใช้มาตรการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เรียกคืนที่ดิน และปรับปรุงอาณาเขตตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
มาตรา 38 ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมื่อทำการทดสอบอาคาร โครงสร้าง โครงสร้าง และวัตถุอื่น ๆ
1. การทดสอบการใช้งานอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะดำเนินการภายใต้การดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในเอกสารการออกแบบ
2. ห้ามมิให้ใส่อาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ติดตั้งวิธีการและเทคโนโลยีทางเทคนิคเพื่อการวางตัวเป็นกลางและการกำจัดของเสียจากการผลิตและการบริโภคอย่างปลอดภัยการวางตัวเป็นกลางของการปล่อยและการปล่อยมลพิษเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามที่จัดตั้งขึ้น ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ห้ามมิให้ดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ได้ติดตั้งวิธีการควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ทำงานตามโครงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติการบุกเบิกที่ดินและการจัดสวนตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
มาตรา 39 ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระหว่างการดำเนินงานและการรื้อถอนอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ
1. นิติบุคคลและบุคคลที่ดำเนินการอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะต้องปฏิบัติตามเทคโนโลยีและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การใช้อย่างมีเหตุผล และการทำซ้ำทรัพยากรธรรมชาติ
2. นิติบุคคลและบุคคลที่ดำเนินการอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยการใช้วิธีการทางเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อการวางตัวเป็นกลางและการกำจัดของเสียจากการผลิตและการบริโภคอย่างปลอดภัย การทำให้เป็นกลางของการปล่อยและการปล่อยมลพิษ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอื่น ๆ ที่มีอยู่ซึ่งรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เรียกคืนที่ดิน และปรับปรุงอาณาเขตตามกฎหมาย
3. การรื้อถอนอาคารโครงสร้างโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ ดำเนินการตามกฎหมายในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและต่อหน้าเอกสารการออกแบบที่ได้รับอนุมัติในลักษณะที่กำหนด
4. เมื่อทำการรื้อถอนอาคาร โครงสร้าง โครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ จะต้องพัฒนาและดำเนินการมาตรการเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึงการทำซ้ำส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่ดี
5. การปรับเปลี่ยนหน้าที่ของอาคาร โครงสร้าง โครงสร้าง และวัตถุอื่น ๆ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมการวางผังเมืองและกฎหมายที่อยู่อาศัย
29. ความรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" วัตถุของรัฐ เช่น เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ อนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ และสัตว์และพืชหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ จะต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหาย มลพิษ การพร่อง ความเสียหาย และการถูกทำลายในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย ดิน ลำไส้ ใต้ดินและพื้นผิว อากาศในชั้นบรรยากาศ ชั้นโอโซนในบรรยากาศ ภูมิทัศน์ธรรมชาติ ป่าไม้และพืชพรรณสัตว์อื่น ๆ
ผู้ที่มีความผิดในการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม (ระบบนิเวศ) จะต้องรับผิดชอบตามข้อบังคับของรัสเซีย ความผิดด้านสิ่งแวดล้อม (รวมถึง ฯลฯ) กำหนดให้มีความรับผิดทางการบริหาร ทางแพ่ง ทางวินัย และทางอาญา
ความผิดด้านสิ่งแวดล้อม (ระบบนิเวศ) ทั้งหมดแบ่งออกเป็นความผิดลหุโทษและอาชญากรรม ความผิดในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสี่องค์ประกอบ: หัวข้อ วัตถุประสงค์ อัตนัย และวัตถุประสงค์ หัวข้อของการละเมิดสิ่งแวดล้อมคือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยรวม รวมถึงองค์ประกอบแต่ละอย่าง เช่น อากาศ น้ำ สัตว์ และอื่นๆ
วัตถุนี้คือชุดของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มุ่งปกป้องสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล และการดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ความผิดด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บุคคลและนิติบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดจนพลเมืองและองค์กรต่างประเทศ ด้านวัตถุประสงค์ของความผิดด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีลักษณะเฉพาะคือการปรากฏตัวของการละเมิดซึ่งกระทำผ่านการกระทำหรือไม่กระทำการในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกฎการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลผูกพันโดยทั่วไป ด้านอัตนัยของความผิดในสาขากฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้นมีความผิดสองรูปแบบ: โดยเจตนา - โดยตรงหรือโดยอ้อม และประมาท - ความประมาทเลินเล่อหรือความเย่อหยิ่ง
ความผิดลหุโทษในกฎหมายสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง ทางวินัย และทางปกครอง อาชญากรรม – ความรับผิดทางอาญา กฎหมายแพ่ง ความรับผิดต่อการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจกำหนดพร้อมกับความรับผิดประเภทอื่นได้ เนื่องจากการพาผู้ถูกกระทำต้องรับผิดทางปกครอง ทางวินัย หรือทางอาญา มิได้เป็นการบรรเทาภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายหากได้กระทำไป
ความรับผิดทางการบริหารสำหรับการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมถูกนำมาใช้โดยหน่วยงานบริหารที่มีอำนาจ การละเมิดที่ต้องรับผิดในการบริหารประกอบด้วยหลายกลุ่ม: มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม, ผลกระทบที่เป็นอันตรายเกินที่อนุญาตสูงสุด, การละเมิดข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง, การสร้างใหม่และการวางแผนอาคารและสถานประกอบการ, การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อดำเนินการและทำลายขยะในครัวเรือน, การละเมิดกฎสำหรับ การจัดเก็บและการใช้สารเคมีและสิ่งอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย สำหรับความผิดด้านการบริหาร มีการใช้ค่าปรับ คำเตือน การลิดรอนสิทธิพิเศษ (การขับขี่ยานพาหนะ การตกปลา การล่าสัตว์) และมาตรการบีบบังคับอื่น ๆ
